中国电建白银区武川乡A区10万千瓦风电项目风机机组、机舱变及塔筒吊装、安（电）装工程采购项目公开谈判采购公告

**区**乡A区10万千瓦风电项目风机机组、机舱变及塔筒吊装、安（电）装工程采购公告

一、采购类别: 工程专业分包

二、采购方式：公开谈判采购

三、采购范围：

采购范围：

1、分包工程承包范围：**区**乡A区10万千瓦风电项目风机机组、机舱变及塔筒吊装、安（电）装工程，下列工作范围全部包含在响应人清单报价的全费用固定综合单价内，不另行计算，工作内容包括但不限于：

(1)本工程吊装主吊要求（如因工期原因、或者吊装速度慢，需增加主吊投入）：乙方需具备最少两台主吊车两个工作面同时吊装的条件，附属机械及人员需满足两个班组要求，第三个工作面应服从甲方通知安排进场。

(2)风力发电机组吊装、安装：塔筒、轮毂、桨叶、机舱及附属设备等的卸车、验收、保管、施工、现场组装、吊装、安装等，塔筒外部门梯、内部爬梯、电缆桥架、平台、安全绳和厂供高低压电缆、控制电缆、光纤等敷设接线、防火封堵、防雷接地，厂供中压电缆电气交接试验及其他塔内一切附属件等的组合与安装，配合调试、试运行、后期工程预留孔洞的封堵、机组动静态调试发电所需的发电机及柴油、消缺处理直至移交给发包人的全部工作。

(3)机舱变（形式：干式变压器安装于机舱，随机舱一起吊装和安装）的卸车、验收、保管、二次搬运、现场组装、本体就位、吊装、安装、电气交接试验等工作。

(4)乙方承担因保管不善造成甲方提供的设备、材料发生的损失费用。

(5)乙方承担甲方认为有必要的设备出厂检查验收等工作。

(6)甲方和厂供电源柜、控制柜、环网开关柜等安装。

(7)塔筒及机组内附属电气设备安装（包括照明、接地、电缆终端头制作及安装、电缆防火封堵、电缆敷设等）。

(8)塔筒、轮毂、桨叶、机舱、机舱变及附属设备等防腐以及塔筒法兰间密封胶、接地环连接（黄绿接地线）等工作。

(9)油漆（吊装、卸货及其他原因造成的油漆损坏的补漆）。

(10)乙方负责单体调试及配合整套系统调试（如有），配合其他单位的调试等。

(11)乙方负责调试期间油料供应。

(12)乙方负责风机安装的拉伸泵和力矩泵（均需送检标定），拉伸泵和力矩泵的数量根据实际现场工作需要进行调整。

(13)乙方负责场内堆场处的塔筒、轮毂、桨叶、机舱、机舱变及附属设备、单叶片吊装工装、塔筒外部门梯、内部爬梯、电缆桥架、平台、安全绳和其他塔内一切附属件等卸车、验收、保管、转运、堆场到机位点的二次转运。

(14)具体施工机位以现场甲方项目部指定为准，竣工结算工程量以实际完成的机位数量为准。吊装进度如果达不到项目部要求，项目部有权利指定其他的分包单位进行抢装，并将在过程中的结算扣除相应工程量。

(15)乙方自行勘察现场吊装场地情况，搭设组装平台时需要的路基板的数量根据实际现场工作需要进行调整。

(16)乙方应在吊装工作完成后三个月期限内完成在吊装电气安装时所产生的所有缺陷消缺（包含安装过程中及后期运行五百小时所有定检力矩拉伸工作），以配合甲方完成设备移交工作。

(17)乙方负责的所有材料设备（包括甲供材料设备）卸货、保管、运输、二次转运、所需要的场内堆场产生的堆场租赁、堆场卸货、堆场保管、堆场转运等工作。

(18)乙方负责吊装方案的编制及吊装方案的专家论证评审并提供专家的相关证件。

(19)乙方需按甲方管理要求投入专职质量人员、专职安全人员、专职技术员、专职资料员及其他应配置的管理人员。

(20)乙方应充分考虑吊装时可能造成窝工的因素，合理安排施工计划（如大风季节吊装施工），非甲方原因造成的窝工费用由乙方承担，费用已包含在全费用固定综合单价中。

(21)乙****管理局****政府监管部门进行大型机械、人员等备案，登记，并自行承担协调费用。

(22)在甲方的机位征地范围外的，因吊车组装所需的场地临时征地及青苗补偿费用均由乙方负责。

(23)由于乙方原因造成环水保破坏返工、征地范围外用地、青苗和植被损坏、其他设施损坏及******局行政罚款、刑事责任产生的全部费用均由乙方自行承担并按要求进行按原貌恢复。

(24)配合其他单位的施工。

2、响应人清单报价中包括但不限于本工程全部工程内容：

(1)本工程所需的一切材料、安全技术措施用料、设备租赁费用均由乙方承担，乙方采购的材料、设备需经甲方检验合格后方可使用。乙方购买其他所有材料、设备的费用已摊销到合同每项的综合单价中，不另行计算。

(2)乙方采购的材料、设备应符合设计和规范要求，提供产品合格证明、供应材料单位资质，购销合同和发票，并对质量负责。乙方采购的材料、设备与设计或标准要求不符时，须重新采购，其费用自理，延误的工期不予顺延。

(3)乙方须负责自行采购材料、设备的检验或试验工作，并承担其费用，提供有效的相关检验报告和检测单位的人员、单位、设备资质。

(4)乙方不得以任何理由拒绝采购合同约定应由其采购的材料、设备，否则甲方将处以该材料价款2倍的违约金。

(5)按本合同分工，所有应由甲方供应的材料设备，未经过甲方书面同意，乙方不得采供，即使已由乙方采购供应被用于工程，也一概不计入甲方向乙方支付工程结算的任何款项内。

(6)凡乙方自行采购的物资，均由乙方以自己的名义签订合同，自行结帐付款，严禁以甲方的名义进行赊账、欠账、担保；如果发生合同纠纷或法律责任均由乙方自行承担，甲方不负任何责任。

(7)乙方需要负责甲乙双方设备材料在甲方指定仓库进行卸货和二次转运，并承担二次转运的费用，乙方需配合甲方指定的物资管理人员进行入库出库登记。

(8)乙方负责提供本工程所需的施工机械及工器具，并负责上述机械及工器具的转运、保管、维护、检测等，确保施工机械及工器具使用安全。

(9)乙方负责提供所承担施工项目的施工机械及工器具的合格证、检验证和所有特殊人员上岗证（如高空证），并处理好由于自身原因造成的各种事故。

(10)乙方负责安全防护设施（含文明施工、安全设施、安全质量迎检等设施）采购、搭设和维护。

(11)乙方负责做好自身的冬季、雨季、炎热天气施工的措施。

(12)乙方负责自行施工成果的成品保护。

(13)乙方负责自身员工施工安全的教育、劳保用品的发放并按规定缴纳员工保险；负责提供自身施工人员的保险****医院以上）；负责提供工程所使用的大型机械的工程保险。

(14)乙方应及时发放乙方现场工作人员的工资，如乙方未及时支付乙方现场工作人员工资，经甲方核实确实如此，甲方可从支付乙方任何一笔款项中优先扣除该工资款直接支付乙方人员工资。

(15)乙方负责独立完成三级质量验收，填报验评表格，施工记录表格的填写。

(16)按照甲方资料要求、施工进度向甲方提供与施工进度匹配的相关资料，必须保证施工进度及其匹配的相关资料同步进行，配合四级验收和质检站的抽检工作。

(17)乙方负责配合其他标段的测试调试等工作，负责已完工程的验收、消缺、创优工作。

(18)乙方负责及时向甲方提供现场签证的依据，负责配合甲方办理上报业主的工程签证。

(19)因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，得到发包人通知采取适当的措施防止损失扩大，如果乙方没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。

(20)乙方在施工期间不得无故停工（除不可抗力及甲方原因），若乙方无故停工一天，并且接到甲方通知后仍继续停工，则乙方构成根本违约，甲方可解除本合同，乙方需支付合同价10%的违约金。

(21)在施工隐蔽工程时，必须通知甲方人员到达现场后才能施工。

(22)为促进工程进展，乙方施工范围内的材料检测由甲方委托的第三方检测机构实施，乙方须负责自行采购材料送检至第三方检测机构进行检验或试验工作，并承担其费用；乙方采购的材料与设计或标准要求不符时，须重新采购，其费用自理，延误的工期不予顺延。

(23)乙方负责承担上述全部工作所发生的相应费用。如果上述费用甲方代付了部分，则结算时从乙方工程结算价款中扣减，甲方代付金额从结算价款中进行扣减。

(24****公司安全建设管理要求，设置班组，固定班组长、技术员、专(兼)职安全员，且相关人员必须符合任职要求，班组设置应覆盖每一位施工人员。

(25)乙方根据现场施工类型配备专业技术人员。

(26)施工资料由乙方编写、报审、组卷归档、移交（含电子版），施工过程资料必须与施工进度同步，乙方应按甲方要求独立完成，并及时报送甲方审核，并在工程竣工时统一移交给承包方。甲方发现乙方施工过程资料未与施工进度同步，每发现一次，便从乙方工程结算价款中扣减1%，直至扣到竣工结算价款的20%。

(27)乙方必须同意并开****银行供应链金融平台、银行承兑或其他非现金支付方式，且贴息费由乙方承担。如果由于乙方未及时开通平台导致的进度款支付延误，产生的后果需乙方自行承担。

(28)施工外部关系协调，乙方负责本标段施工外部关系协调（包括但不限于）：由于施工过程中施工干扰所引起的村民阻工协调及村民纠纷的协调及费用；由于分包方采购材料等运输所引起的占压、损坏影响到第三方的权属物的协调；施工期间造成的水土流失环保林业罚款费用；因施工人员、机械、环境的改变导致的农田家畜受损伤亡的协调及费用；因施工导致的粉尘、噪音、交通阻塞而引发的群众不满的协调及费用；阻挠施工的协调及费用；因分包方技术、材料、人员问题，导致的超出设计临时用地范围需要增加临时用地而进行的协调及费用；****政府出面协助施工而进行的协调及费用；其他为促进本工程顺利进展的协调工作及费用等。如乙方协调不力，甲方出面协调，涉及到的费用由乙方承担。

(29)乙方应妥善处理其与劳务单位及个人之间的合同争议、纠纷，避免甲方被动参加乙方与劳务单位及个人之间的仲裁、诉讼案件。在无证据证明甲方有过错的情况下，当甲方作为被告被动参加乙方与劳务单位及个人之间的仲裁、诉讼案件时（以甲方收到法律文书为准），甲方有权采取以下措施：

（a）在最近一期工程款中暂扣20万元人民币，作为甲方为此案件支出或将要支出的差旅、取证、专家咨询、律师聘请、法院诉讼等费用；

（b）在最近一期工程款中暂扣10万元人民币，作为对甲方内部政策运作受损、企业声誉负面影响等的赔偿；

（c）案件终裁或终审认定甲方无过错（以甲方收到法律文书为准）时，甲方暂扣第（a）、（b）项30万元人民币将正式扣除，且甲方将乙方与劳务单位及个人录入内部负面记录；

（d）案件终裁或终审认定甲方有明显过错（以甲方收到法律文书为准）时，甲方退还暂扣第（a）、（b）项30万元人民币。

(30)甲方委派的其他零星工程。

四、采购人：****

采购平台：中国电建采购招标数智化平台

联系人： 梁恒硕

联系方式:157****9097

日期：2026年11月12日

响应截止时间：2026年11月20日上午09时30分